苏州中环广场项目土方工程

采购方： 中建*局华东建设有限公司上海经理部

发布时间：****-**-** **:**:**

采购详情

招标信息声明

苏州中环广场项目

招标文件编号：****-******-*******

 土方工程

招标文件

招标人：中国建筑第*工程局有限公司

招标日期： **** 年 月 日 

目 录

第*章 投标人须知

*、总则

*、招标文件

*、投标文件的编制

*、投标文件的递交

*、开标、评标和定标

*、合同的授予

*、附件

第*章 合同条款

第*章 图纸资料

*、工程施工图纸（提供户型电子版图纸）

*、总平面图纸（提供电子版图纸）

第*章 投标人须知

*、总则

特别提示：

（1）投标保证金于开标前1天，以银行转账的方式从投标单位（名称与公章*致）的银行账户（最好为基本户）转入“招标单位的公司账户”，否则视为放弃投标资格；

（2）开标流程：

1）递交投标书：投标书需*式*份装在同*密封档案袋内。投标人递交投标书，由招标人检查标书密封情况并随机编号，确定询标顺序，投标书未按要求密封者视为自动放弃投标资格。

投标人须根据我司要求按云筑网流程节点进行投标，收到通知后按招标文件附件1投标书格式形成投标书附件上传，以及按投标清单要求填写与投标书*致单价、税率、合价信息。投标人需提前做好准备，自行携带电脑及相关投标文件到公司参与投标。

招标人核实投标保证金缴纳情况，未按要求及时缴纳投标保证金者，经招标人评标委员会核实按废标处理，取消投标资格。

2）开标：招标人宣布开标，所有投标人应予以回避，招标人进行内部启封标书检查核实，并由投标人完成云筑网投标工作。

3）询标：招标人依次对投标人进行询标，评标委员会有权要求各投标单位当场*次及以上报价，并要求被询人对询标过程中的回答予以书面承诺签字确认。被询人必须是投标人法定代表人或其委托代理人，委托代理人须携带本人身份证及法定代表人授权委托书（原件）。

开标后淘汰最高报价，余下入围单位至少经过两次及以上询标，每次询标报价不得高于上*次报价，否则废标。

4）投标单位数量满足**+1原则方能开标。

5）废标数量超过【（**+1）-（N+1）】者，原则上本次开标按流标处理，应重新组织招标。

6）若因其他投标单位临时放弃投标资格或因不符合招标人要求丧失投标资格，致使投标单位数量不满足开标要求而延期招标，招标人不负相关责任。

中标候选人在中标通知书签发后7日内未交纳履约保证金，则视为放弃中标资格，并没收投标保证金。后备中标候选人在同等条件下中标。

6．踏勘现场

6.1投标人应按本须知第4.2款规定的时间、地点自行参加工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经*分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的**由投标人自行承担。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由此做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。

6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人承包的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人、建设单位及其人员承担有关的责任和蒙受损失。否则，将由投标人承担*切责任的损失。投标人因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它损失，由投标人承担所有责任和**，招标人概不负责。

6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的**由投标人自理，造成的的*切损失同6.3款均由投标人负责。

*、招标文件

7．招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间所发出的书面有效答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第*章 投标人须知

*、总则

*、招标文件

*、投标文件的编制

*、投标文件的递交

*、开标、评标和定标

*、合同的授予

第*章 合同条款

第*章 工程技术要求及工程规范

第*章 图纸资料

*、工程施工图纸（在领取招标文件时集中看图，并提供电子版）

*、工程标准图集清单

*、招标人编制的施工组织设计、方案等技术资料

7.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，并集中查阅施工图纸，如有残缺应在领到招标文件后当日向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其投标文件有可能成为无效投标文件而失去评标资格。

8．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，可以按照本须知第4.3款中关于提交书面质疑所规定的截止时间,及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件作出澄清,招标人都将按本须知第4.4款所明确的时间和方式以书面形式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的书面文件都将做为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

9．招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标截止日期前2天的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式递交给所有领取招标文件的投标人，招标文件*经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。投标人的法定代表人或委托代理人在收到修改后的招标文件的同时应向招标人办理有关签收记录（以传真方式递交给领取招标文件的投标人时，应以书面方式确认收到的修改后的招标文件）。

9.3招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改的内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

9.4招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止时间至少2日前以书面形式发给所有投标人。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以书面形式通知投标人。

**．投标保证金的提交

所有投标人应在递交投标文件前，须按本须知5.1条的要求向招标人提交投标保证金，没有按要求提交投标保证金的投标人递交的投标文件将视为不响应招标文件而予以拒绝。投标保证金以银行转账方式缴纳。投标前，投标保证金以有资质的投标单位公司账户打入指定账户，若未中标，投标保证金退回投标单位账户。

*、投标文件的编制

**．投标文件的语言及度量衡单位

**.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均采用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。

**.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。所有计价货币均以人民币为计价方式。

**．投标文件的组成

**.1投标文件由投标函部分、技术部分、商务部分*部分组成。

**.2投标函部分包括的内容：

(1)投标书（见附件）；

(2)质量、安全、文明施工、工期、民工工资足额按期支付等各方面的承诺；

(3)企业资质、业绩等证明材料；

(4)拟投入的资源（包括管理人员及组织机构、工人、自备机械等）及证明材料，该资源应言明未征得招标人同意不得更改。

付款方式详见合同条款。

**.3技术部分包括的内容（不适用）：

(1) 投标工作内容内的分部分项工程施工措施与方案；

(2) 投标工作内容的进度计划；

(3)配合总包管理、配合综合管理等方面的措施；

(4)*个经验丰富的分包商对投标工作内容施工提出的合理化建议。

**.4商务部分包括的内容：

(1)法定代表人证明书

(2)法人授权委托代理人身份证明书

(3)***

**.4.1专业分包

（1）本专业分包包含土方工程。投标人报价时自行考虑，所报单价应包括为完成本工程发生人工费，材料费，机械费，场地内外文明施工费、总包配合费、渣土处置费、场外协调费、乙方管理费、利润、税金及劳动保险等*切**，以及投标人在施工时不可预见的所有风险费。报价时需按固定单价清单分项报价，具体内容详见投标报价清单。

（2）合同履行过程中招标人要求投标人自行考虑风险，招标人不再予以计时工签证。

（3）报价内必须包含自备设备及自备材料明细表。

**.4.2投标人投标文件中的各种措施、计划并不作为合同履行过程中必须遵守的依据，仅作为招标人评判投标人能力的依据。最终的措施、计划应以合同履行过程中招标人向投标人下达的各种书面指示为准。

**．工程计价

**.1计价原则：

（1）按分项综合单价包干。合同承诺的单价、**项目等*次包干，以后不允许做任何调整。（详见工程量清单）。清单分部分项工程量计算规则详见清单后附件。

（2）综合单价包含（但不限于）人工费、材料费（除招标人提供材料以外的所有材料）、机械费、措施费、管理费、利润、税金、标准化施工**（标准化材料由招标人提供）、与其他施工队*的配合费、*切保险**、材料装卸车及多次搬运费，以及投标人应考虑的所有风险费。

（3）其它：投标人应自备机械并随时排除*切之积水；所有工地规划红线内发生的材料*次及*次以上转运（含机械及人工）；工作范围内产生的*切建筑垃圾清运至场内招标人指定地点；协助招标人进行检测取样工作及取样部位的善后工作；招标人提供工人生活区食宿条件，宿舍内生活物品用品、工人床铺由中标人提供，中标人必须按招标人要求进行宿舍布置，投标人向招标人缴纳**标准为：详见专用合同条款。

（4）招标方不接受任何有选择的报价，只允许有*个报价。

**.2投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包**的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

若因设计变更引起工程量变化，工程量按实增减,单价按合同约定单价执行。

**．投标有效期

**.1投标文件有效期为开标之日后的**天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

**.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第**条关于投标保证金的退回与没收的规定仍然适用。

**．投标保证金

**.1投标保证金在投标文件有效期满后**天内保持有效，招标人如果按本须知“**.2款”的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

**.2未中标人的投标保证金，在招标人和中标人签订了合同协议书后**个工作日内退还，不计利息。

**.3投标人如有下列情况，将没收其投标保证金：

**.3.1 在投标文件有效期内撤回投标文件；

**.3.2中标人未能按本须知第**.1条的规定签订协议书。

**．标前会（答疑会）

**.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知第4款的规定办理。投标人应按照本须知第4款有关时间以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按照本须知第4款的有关时间安排以书面形式向所有投标人作出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行。

**.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

**．投标文件的格式及其签署

**.1投标单位按本须知第**款的规定，编制投标文件*份“正本”和*份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不*致之处，以正本为准。

**.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，正、副本均应加盖投标单位法人公章，并由投标单位法定代表人(或委托代理人)亲自签署或加盖法定代表人(或委托代理人)印鉴。由法人代表委托代理人签署的，投标文件内应附属*份法人委托书。

*、投标文件的递交

**．投标文件的密封

**.1投标人应将投标文件密封，封口处应有投标签署人的印鉴及投标人的公章；封皮上应注明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。

**.2如果投标人没有按上述规定密封并标示清楚，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

**．投标文件递交

投标人应按本须知第4.5款中规定的时间及地址将投标文件递交给招标人。

**．迟交的投标文件

投标人在本须知第4.5款中规定的投标截止时间后提交的投标文件，招标人将拒绝或原封退回给投标人。

**．投标文件的补充修改与撤回

**.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

**.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第**、**款的规定编制、密封、标志和递交(在内层包封标明“修改”或“撤回”)字样。

**.3根据本须知第**.3款的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

*、开标、评标和定标

**．开标

**.1招标人将于投标截止时间后的*个工作日内在招标人公司会议室或办公室组织开标，并分别对各投标人单独进行询标；投标人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标委员会随时质询。若投标人因故不能接受可能的质询，其投标文件仍有效，但应视为投标人已默认评标委员会对缺席的质询所作出的结论。

**.2参加开标或接受评标委员会质询的投标人法定代表人或其委托代理人应随身携带本人身份证，委托代理人还应随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备评标委员会验核其合法身份。

**.3按规定提交了有效撤回通知的投标文件将不予开封，并退给投标人；按本须知**款规定认定为无效投标文件的，不予送交评审和开标。

**.4是否召开公开开标会由招标人评标委员会决定。

**．投标文件的符合性审查

**.1投标文件有下列情况之*者，经评标委员会认定未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理：

（1）没有按照招标文件要求提交投标保证金；

（2）投标文件没有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章；

（3）投标工期不能满足招标工期的要求；

（4）不符合招标文件中明确的各项技术要求和检验要求（包括安全、质量、文明施工评比方面的要求）；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）投标报价明显过高或过低，并且投标人对此投标报价不能做出合理的解释；

（7）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

**.2在投标文件的组成部分中的任何*部分被确认为废标，则该投标文件为废标。

**．评标

**.1评标委员会由不少于5人的单数组成，成员由招标人决定。

**.2本次评标活动全过程接受招标人局法务部及公司相关部门的监督管理。

**.3投标人递交标书后，招标人开标后首先对技术标进行审查，技术标不合格的单位不进入商务评标，直接淘汰；对技术标的单位按商务标书报价由低到高进行排名，淘汰排名最后*家投标单位；余下投标单位经过至少两次询标，后两轮淘汰数量应结合具体投标单位数量，每次询标淘汰排名最后*家投标单位或不淘汰，询标过程当中除非招标文件条款发生改变以外，每次询标报价不得高于上*次报价，否则废标。

**.4评标委员会进场后，商务经理检查并通报每*份投标文件是否密封，有没有拆开的痕迹，如有痕迹，相应的投标书不予以开标；开标人员及到场分包在《开询标记录表》上进行签到。

**．过程的保密

在投标文件的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

**．投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但不得与原有投标文件中表达的真实意愿有原则性相悖。

**．投标文件的评审

**.1评标委员会将综合报价、劳务费支付方式、承诺、技术准备、企业能力对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审。

**.2 评分标准：

商务报价占比***%，分包推荐原则为合理低价中标。

**.3 评标委员会保留对经评审综合得分较高的投标人进行进*步谈判的权利，投标人应充分了解并根据自身情况尽量与招标人评审委员会达成*致。进*步谈判并不代表投标人*定会将合同授予相应的投标人。

*、合同的授予

**．合同的授予和拒绝

**.1招标人将把合同授予综合比较最优的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

**.2投标人应该理解，招标人有权将合同授予任何*位投标人，也有权拒绝任何投标人，且并不需要就任何原因向投标人作出解释。

**．中标通知书

**.1招标人在评审委员会提出书面报告7个工作日内确定中标人，但最迟应在投标有效期结束**个工作日前确定，并向中标人发出中标通知书。

**.2招标人将在中标人与招标人合法签订分包合同后及时通知未中标单位，并及时退回投标保证金（不计利息）。

**．合同协议书的签订

**.1招标人与中标人将在中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件、中标人的投标文件及可能的*次协商文件、招标人与业主签订的工程总承包合同签订分包合同。

**.2中标人如不按本须知第**.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

**.3中标单位接到中标通知后7日内并在签订合同协议书前，应向招标人缴纳履约保证金。*****未能在7日内缴纳履约保证金，招标单位即认为中标单位无能力对该工程进行施工而取消其中标资格，同时没收其投标保证金。

*、附件

 ** 中标人如有拖欠民工工资引起民工上访事件发生，招标人有权动用履约保证金来代为支付民工工资（或从应付中标人款项中直接扣除）,具体由招标人选择。

** 全**综合单价不适用于因中标人进度、质量、安全等自身原因造成的中途退场结算，若因中标人原因造成中途退场，则按上述综合单价的80%进行结算。

 ** 招标人若发现中标人因人员、机械数量等问题不能满足进度等要求时，招标人有权另行委托其他单位施工，并要求中标人退场的权利，中标人必须在接到招标人通知3天内完成全面退场。

** 因政策或市场原因造成建设方发展战略的调整，而使主合同（建设方与招标人签订的施工合同，以下简称“主合同”）工程不能持续发展或停止发展、或建设方变更工程规划类型、减少工程施工面积的，招标人有权终止合同，中标人不要求招标人进行任何赔偿、补偿；如建设方要求继续履行主合同的，招标人有权对中标人的承包范围进行适当调整，中标人必须继续履行合同，并不要求招标人进行任何赔偿、补偿。

** 中标人施工范围内的设计变更、技术交底优化、配电房等均由中标人自行完成，单价考虑在本次招标单价中，过程不再计取，若中标人拒绝施工，招标人有权找第*方施工，**按第*方施工价的***%从中标人合同中扣除。

** 特别说明：

招标人有权决定选择*家或多家中标，并且对多家中标单位施工范围进行划分，中标人应无条件接受，并不能以建筑面积、工程量增减不*致或更改为由提出索赔。亦不应以非乙方原因造成的工程工期延误而提出索赔。

附件*：

*、投标书

致： 中国建筑第*工程局有限公司

经研究贵公司苏州中环广场项目土方工程（以下简称“该工程”）招标文件、合同条款和施工图纸之后，我司愿按照上述要求根据投标书的综合单价承接该工程的施工。

注：以上表格中暂估工程量、暂估合计及暂估总价不作为甲、乙双方办理最终结算的依据，甲方将根据乙方实际完成工程量及上表中的固定单价、工程量计算规则及清单附件和合同中其他相关约定给乙方办理最终结算。

1、如果我司中标，我司将在接到中标通知后7日内并在签订合同协议书前向贵司提交履约保证金人民币 元（大写： ）。

2、*旦我司中标并正式签订合同后，保证在接到贵司开工通知后按贵司要求的时间开始该工程施工，在 内建成并交付该工程，本工程按国家现行技术标准和建筑施工工程质量验收规范以及规程、标准验收，达到合格验收标准。

3、我司同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内投标文件始终对我司具有法律约束力。

4、在签署正式施工合同之前，贵司的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我司理解，贵司并无义务必须接受报价最低的投标，贵司有权选择任何*家单位作为中标单位而无需向我司作出任何解释及承担任何责任。

6、如果我司中标，我司同意在苏州市相城区高铁新城开立独立核算的分公司（在苏州高铁新城缴纳税款），并授权分公司提供服务，以分公司名义向贵司开具发票。

7、本项目为分坑开挖，甲方可能根据施工安排和乙方履约情况对实际施工范围做相应调整，乙方不得因范围调整而提出任何索赔。

8、若乙方中途退场，所完成工作量按**％结算且履约保证金不予退还。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

投标人地址：

邮政编码：

电 话： 传 真：

开户银行名称： 账 号：

投标日期： 年 月  日

清单附件：工程量清单计算规则及计价说明

1.*般规定

1.1土（石）方开挖、外运、回填按体积各以立方米计算，除另有说明外，不分深浅、土壤类别、岩石类别、土体加固类别、不加系数、不计放坡、不计工作面，有关**计在单价内。土（石）方回填、整个场地的土方造型、场地标高抬高等不按照不同回填材料类别、回填工艺分开列项计算。

1.2所有土（石）方开挖及外运之数量均为开挖前之数量，回填之数量为固结后之数量。须在计价中考虑及包括开挖后之体积膨胀。

1.3计算开挖量时，按图示围护体内侧开挖的净体积计算（支护桩间的土方不予另外计算）。但下列内容所占体积不予扣除：

(1) 桩（不限桩型）；

(2) 立柱桩及格构柱；

(3) 降水井及回灌井；

(4) 地下障碍物（地下障碍物仅限于砖、石方、结构混凝上及素混凝土，以下同）。

1.4计算外运量时，开挖量减去现场回填预留土方量后按天然密实体积计算。如现场有堆土条件的，则外运量等于开挖量减去现场堆土量，可堆土数量需事先与甲方确认。

1.5计算回填量时，按围护体内侧回填的净体积计算。

2单价包括的内容

2.1所有土（石）方开挖单价须包括：

l) 在任何水平地面或斜坡挖土，包括挖去格构柱内、外的土（石）方及混凝土；

2) 因放坡及工作面而产生的额外工作；

3) 任何土质、任何种类之加固土体及任何在土体加固过程中受污染之土体 ；

4) 清除任何影响开挖进程之废弃物，包括木桩、管线、金属等；

5) 使用各类所需机械及器具或人工挖土；

6) 按指示或规定分阶段、分层挖土；

7) 所有挖土表面之铺板、开挖过程中所需之临时支撑及简易支护工程及进行挖土面硬化；

8) 挖出泥土之体积膨胀；

9) 人工修平和穷实挖土坑底部；

**) 开挖及修平上坑两侧；

**) 以任何所需方法运出及堆置挖出土（石）方于施工场地内；

**) 淤泥质土装车外运前的晾干；

**) 挖出土（石）方地点与外运前堆土地点间之多次搬运；

**) 开挖过程中采取临时支撑对现有给排水管、电缆管线等的保护，并修复引起之损坏；

**) 开挖超过规定深度时用设计图示材料／雇主认可之材料回填至准确标高 ；

**) 保护坑槽免受恶劣天气侵害，修复任何沉降、滑坡或剥落；

**) 排水；

**) 其他*切在工程量清单中未有列明但须按工料规范、物料、施工规范或图纸所要求之项目及**。

2.2地下障碍物处理价款包括挖出、破碎（无论破碎方式）、清理及外运至合法倾卸场地、消纳处置、回填经认可之物料等*切处理措施所需之**。

2.3从工地外运挖出土（石）方之单价须包括装车及运送到合法倾卸场地及所需支付之*切**。包括但不限于：

1) 申请政府及相关管理部门许可及有关*切**

2) 消纳处置**

3) 对现有道路桥梁的临时加固**

4) 因泥土体积膨胀、放坡及工作面引起的实际外运数量的增加；

5) 其他*切在工程量清单中未有列明但须按工料规范、物料、施工规范或图纸所要求之项目及**。

6) 乙方因改变倾卸场地而要求的额外补偿，将不被考虑。

2.4土（石）方回填单价须包括：

1) 提供来源经认可之回填材料；

2) 达到工料规范或图纸规定之密实度要求所需之额外材料 ；

3) 回填到最后位置之多次搬运；

4) 规定之修平、洒水，分层填充及充分碾压密实；

5) 边缘及斜坡之临时挡板，踏步台阶处、板下、墙后及类似位置之加厚处所需之人工压实；

6) 其他*切在工程量清单中未有列明但须按工料规范、物料、施工规范或图纸所要求之项目及**。

附件*：

*、投标承诺书(1)

 致： 中国建筑第*工程局有限公司

根据我司收到贵司的苏州中环广场项目土方工程的招标文件，经研究同意，我司对本工程的投标主要条款及承诺如下，*旦中标本工程，我司同意按招标文件条款及本投标承诺书签订合同：

我司对本工程的投标主要条款及承诺如下：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

年 月 日

*、投标承诺书(2)

致： 中国建筑第*工程局有限公司

根据我司收到贵司的苏州中环广场项目土方工程的招标文件，经研究同意，我司对本工程的节点工期、进度及人力资源组织承诺如下（工期以进场后甲方要求的工期计划为准，需特别注意：因地理位置特殊，因政府原因导致的停工，请自行考虑风险，不能因政府原因导致的停工提出索赔和调价），*旦中标本工程，我司同意按招标文件条款及本投标承诺书执行：

我司对本工程的节点工期、进度及人力资源组织承诺如下：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签章）

年 月 日

附件*：

*、法定代表人身份证明书

同志现任我单位 职务为法定代表人，特此证明。

单位全称：（盖章）

年 月 日

附：法定代表人：  性别： 年龄：

住 址：

电 话：

附：法定代表人《居民身份证》复印件

附件*：

*、法人授权委托书

致： 中国建筑第*工程局有限公司

本授权书宣告：兹授权 为我单位代理人，该代理人有权在苏州中环广场项目土方工程招标投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人协商、签订合同协议书以及执行*切与此有关的事项。

代理人无转委托权，特此委托。

委托单位：

法定代表人：

日 期： 年 月 日

说明：

1、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2、委托书不得转借、转让，不得买卖。

3、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

附：委托代理人《居民身份证》复印件

附件*：

乙方主要管理人员和特殊工种人员*览表

注：主要管理人员和特殊工种人员应提供下列证件的复印件：身份证、职称证、上岗证

附件*：

乙方供应机械设备*览表

附件*：

乙方供应材料*览表

附件*：

投标人应在商务部分中附包括但不限于以下企业证件资料：

1、 企业营业执照

2、 组织机构代码证

3、 税务登记证

4、 企业资质证书

5、 安全生产许可证

6、 企业诚信手册

7、 企业近期业绩说明

苏州中环广场项目

 土方工程

专业分包合同

  合同编号:

****年 月 日

目 录

第*部分 协 议 书 1

第*部分 通 用 条 款 8

*、词语定义及合同文件 8

*、双方*般权利和义务 9

*、工期 **

*、质量与安全 **

*、合同价款与支付 **

*、工程变更 **

*、竣工验收及结算 **

*、违约、索赔及争议 **

*、保障、保险 **

*、其他 **

第*部分 专 用 条 款 **

*、双方*般权利和义务 **

*、工期 **

*、质量与安全 **

*、合同价款与支付 **

*、竣工验收及结算 **

*、违约、索赔及争议 **

*、保障、保险及担保 **

*、其他 **

附件*、工程量清单计算规则及计价说明

附件*、劳务人员工资支付表；

附件*、乙方主要管理人员和特殊工种人员*览表；

附件*、甲方提供材料设备*览表；

附件*、安全生产、文明施工管理奖罚规定

附件*、职业健康安全、环境管理责任协议书

附件*、文明施工责任协议书

附件*、治安、消防管理协议书

附件*、廉政责任协议书

附件*、分包工程签证

附件**、中建*局现场施工红线管理规定

附件**、绿色施工协议

附件**、法定代表人身份证明书

附件**、法人授权委托书

附件**、建设工程项目代缴农民工保险费的协议

附件**、工程质量保修书

附件**、安全生产管理协议书

附件**、行为记分考评表

附件**、农民工管理协议

附件**、劳务工人实名制管理规定

附表1：劳务工资发放记录表

附表2：月劳务考勤记录表

附表3：劳务人员每日出勤记录表

附表4：劳务工人花名册登记表

附表5：劳务工人实名制管理记录表

附表6: 农民工劳动合同书（范本）

附件***、材料管理办法

附件***、*宝*器规定

附件***、关于分包工作的补充约定

附件***、疫情防控管理协议

附件***、分包单位变更开票主体*方协议

第*部分 协 议 书

甲方（全称）：中国建筑第*工程局有限公司

乙方（全称）：   

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解图纸内容的基础上，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成*致，订立本合同。

*、专业分包人资质情况

纳税人身份：  

纳税人识别号/统*社会信用代码：   

发证机关：

资质专业及等级：   

复审时间及有效期：  

*、工程概况

工程名称：苏州中环广场项目土方工程（简称“本工程”）

工程地点：苏州市工业园区，右岸街以东，旺墩路以南。

工程规模：总用地面积约*****㎡ 总建筑面积约 ******㎡ ，其中地上6层商业，约******平方米，地下商业（含物业用房）约*****平方米，地下2层车库约*****平方米。

*、专业分包范围：

1、本项目土方工程所有土（石）方平整（含施工前场地土方清理）、开挖、外运、消纳、回填工程。

2、乙方必须严格按照甲方提供的土方开挖施工方案及开挖边线施工。

3、按甲方施工方案挖土方，乙方因土方工程做的砖砌挡墙及排水沟、放坡面做喷锚前的人工整平、基坑坑底土方及承台地梁、桩间土的人工清理（包括冠梁底标高以上型钢间水泥土机械开挖后的人工清理）、基底范围内承台施工时的人工回填等，以上**已包含在综合单价中，不另外计取。

4、土方施工期间的现场临时道路（道渣、砖渣等）的铺填、日常保养和维护、钢板道板铺设，出入口的冲洗（乙方需提供清洗设备并安排不少于3人清扫路面及车辆）以及相关的证件办理。

5、乙方施工范围内的*切相关成品及半成品均由乙方负责保护，不限于围护结构（内支撑梁的格构柱、塔吊格构柱等）、护坡、已完工程桩、周边电缆、降水设备、临时通道、临时防护等现场所有已完的成品、半成品保护工作，均由乙方负责。

6、承包方式：乙方包工包料、包验收通过。

7、所有用于本工程需用材料的现场保管、清理、维护等，如有损坏、遗失均由乙方自行负责。

8、场地内乙方铺设之钢板应无偿提供给甲方作道路等使用。

9、积极配合甲方项目部及其他工种的工作。

**、本项目为分坑开挖，甲方可能根据施工安排和乙方履约情况对实际施工范围做相应调整。

**、配合现场降水工作，因降水不到位导致的**增加乙方需在单价中综合考虑。

本合同分包范围内甲方仅负责提供的内容：

（1）负责公共区域（仅指安全施工通道、楼梯间、电梯前室、地下室、办公、生活区域）施工照明所需的安拆及维护；提供施工用临时水电接口和*、*级配电箱。

（2）甲方负责提供的材料：施工用水、电；

（3）甲方负责提供的机械有：/

（4）其他：除上述甲方提供的人工、机械设备和材料外，其他施工所需的中小型机具，辅助材料和低值易耗品均由乙方提供。

上述工作内容不代表每项*定发生，甲方可根据现场实际情况适时调整工作内容，乙方视为接受调整。 

*、工期

开工日期： **** 年 3 月  ** 日（具体以甲方书面通知为准）

完工日期： ***4 年 3 月 ** 日（按甲方施工工期为准）

总日历工作天数为：  *** 天（含节假日）

节点工期要求如下：

为满足工期要求，乙方日均出土量需达到******以上，如因乙方的原因而引致本工程之工期有严重延误，甲方有权利令乙方立即退场，乙方在收到甲方发出书面撤场通知后在规定的时间内无条件退场，除甲方扣除投标人履约保证金外投标人另须承担******元/天的延期违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

*、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：质量*次性验收合格；确保江苏省扬子杯；确保****&***;****双铂金、绿建*星；确保市观摩工地，符合苏州市观摩工地评选办法；确保“国优”，符合“国优”质量过程评选办法；确保中国区“置优”金奖，符合中国区“置优”金奖评比标准。每月组织的质量、安全文明施工检查，或委托第*方组织的质量、安全文明施工检查，其质量巡查不低于**分和获得江苏省标化星级工地（*级）称号，符合（苏建质安〔****〕***号）要求；确保苏州市观摩工地，符合苏州市文明工地评选办法；确保中国区 “置安”工地，符合中国区“置安”工地评比标准。无重伤及以上安全事故；安全管理成绩平均分不低于**分，安全管理状态不低于**分，安全整改率≥**%；无重大质量事故及违反中国区红线质量问题、材料飞检*问题、城市及项目内部质量巡查不低于**分。

*、专业分包合同价款

暂定金额：

含税合价：

(大写)：  （暂定）

(小写)：￥  元

其中农民工工资含税￥ 元；

安全文明施工费含税￥ 元

除税合价：

（大写）：  （暂定）

（小写）： ￥ 元

其中农民工工资除税￥ 元；

安全文明施工费除税￥ 元

增值税率  %，税额为：

（大写）： （暂定）

（小写）：￥  元 

注:此价款仅为合同双方签订合同时的暂定价款，最终结算价款以乙方在本合同范围内实际完成并经验收合格的工程量，依据本合同的计价原则计算并经甲方审批的最终结算金额为准。

*、合同文件及解释顺序

1．补充协议；

2．本合同协议书、专用条款、通用条款及附件；

3.甲方招标文件、答疑、清单及附件等；

4．中标通知书（如有时）；

5．乙方的投标书；

6．除主合同工程价款之外的主合同文件；

7．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。

*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

*、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

*、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

**、合同生效与终止

合同订立时间：****年 月 日

合同订立地点：上海市静安区

本合同采用电子签章签署生效。甲乙双方根据《民法典》、《电子签名法》等相关法律、法规，采用电子签章签订本合同的有关事项约定如下：

1．合同效力：本合同经双方加盖电子签章后生效，合同约定内容完全履行完毕自动终止。根据《民法典》、《电子签名法》等有关法律规定，双方认可并接受电子签章，确认该电子签章具有法律效力。

2. 因本合同引起的或与本合同履行有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成的，将争议提交长沙仲裁委员会申请仲裁。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

年 月 日 年 月 日

第*部分 通 用 条 款

*、词语定义及合同文件

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1.1.2 专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成*致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.4 总包合同：指发包人与甲方之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.1.5 总包合同条款：指中华人民共和国住房和城乡建设部和国家市场监督管理总局于****年修订印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）中的施工合同通用条款，以及经发包人和甲方协商*致的专用条款。

1.1.6过程结算：指由乙方提出，经甲方审核，按月或节点办理的用于过程付款的凭据，不作为双方合同结算的依据。

1.1.7最终结算：指乙方完成合同约定的内容后，按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。

*、双方*般权利和义务

2.1总包合同

2.1.1 乙方对总包合同的了解

乙方有权了解总包合同中关于质量、工期、文明施工等合同条件甲方应积极配合。

2.1.2 乙方对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生。

2.1.3 乙方与发包人的关系

乙方须服从甲方转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

2.2指令和决定

2.2.1 甲方指令

就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的**从应付给乙方的相应款项中扣除。

2.2.2 发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

2.3甲方***理

2.3.1 甲方***理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

2.3.2 甲方***理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

2.3.3 甲方所发出的指令、通知，由***理（或其授权人）签字后，以书面形式交给乙方，乙方***理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。乙方***理拒不签署的，经发包人工程师见证后，视同分包***理收到。确有必要时，甲方***理可发出口头指令。紧急情况下，***理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。

2.3.4甲方***理应按分包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方应在约定时间后**小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知甲方。

2.3.5 甲方如需要更换***理，应至少提前7天通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

2.4乙方***理

2.4.1 乙方***理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

2.4.2乙方依据合同发出的请求和通知，以书面形式由乙方***理签字后送交甲方***理，甲方***理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

2.4.3 乙方***理按甲方***理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方***理取得联系时，乙方***理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后**小时内向甲方***理送交报告。责任在甲方或第*人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担**，不顺延工期，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

2.4.4乙方如需更换***理和主要管理人员，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

2.4.5甲方可要求更换甲方认为不称职的乙方***理。

2.5甲方的工作

2.5.1甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加约定以外图纸套数的，甲方应代为复制，复制**由乙方承担；如根据总包合同，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

2.5.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且甲方委托乙方进行深化施工图设计的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，乙方的深化设计须经过甲方确认后方可进行施工。如乙方不具备相应的设计资质，应由甲方委托具有相应资质的单位进行深化设计。乙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

关于甲方委托乙方进行深化施工图设计的范围及发生的**，双方应在专用条款中约定。

2.5.3 甲方提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和**承担。

2.5.4甲方应按本合同专用条款约定的内容和时间，*次或分阶段完成下列工作：

⑴ 向乙方提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向乙方提供具备施工条件的施工场地。

⑵ 按本合同专用条款约定的时间，组织乙方参加发包人组织的图纸会审，和进行设计图纸交底。

⑶ 提供本合同专用条款中约定的设备和设施。

⑷ 为乙方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

⑸ 负责整个施工场地的管理工作，协调乙方人员与同*施工场地的其他乙方之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。

⑹ 甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

2.6乙方的工作

2.6.1 乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

⑴ 乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在的错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知甲方。

⑵ 按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报甲方确认后在分包工程中使用。

⑶ 在本合同专用条款约定的时间内，向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交*份修订的进度计划，并经甲方批准。以保证分包工程如期竣工。

⑷ 乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交*份详细施工组织设计，甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行。

⑸ 遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，并承担自身责任造成的罚款。

⑹ 乙方应允许甲方、发包人、工程师及其*方中任何*方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

⑺ 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

⑻ 乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

2.6.2 乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

2.6.3 本条中所约定的乙方的工作，即使得到甲方批准，作为*个有经验的分包商不能免除其责任。

2.7总包合同解除

2.7.1 如在乙方没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。

2.7.2因本合同第2.7.1款原因终止分包合同，乙方可以得到已完工程所卖材料的价款，除此之外不得要求其他的索赔或补偿。如本合同第2.7.1款约定的总包合同终止是因为乙方的违约，乙方须承担主合同内规定由甲方承担的违约责任。

2.7.3 在本合同第2.7.1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按本合同专用条款约定的**支付给乙方。如因乙方违约，甲方有权决定是否接收乙方已采购或已运至施工场地的材料设备。

2.8转包与再分包

2.8.1 除2.8.2款规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如乙方将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

2.8.2乙方经甲方同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

2.8.3乙方应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

*、工期

3.1开工与延期开工

3.1.1 乙方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方在接到延期开工申请后以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延，因乙方原因导致的不能按时开工，对甲方的*切损失须予以赔偿。

3.1.2 因甲方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，***理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

3.2工期延误

3.2.1 因下列原因之*造成分包工程工期延误，经甲方***理确认，工期相应顺延：

⑴ 甲方根据总包合同已从工程师处获得的与分包合同相关的工期顺延；

⑵ 甲方未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

⑶甲方***理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

⑷不可抗力的原因；

⑸ 本合同专用条款中约定的允许工期顺延的其他情况。

3.2.2乙方应在3.2.1款约定情况发生后**天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方确认后予以顺延。超过**天的，不予认可。

3.3暂停施工

3.3.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过甲方向乙方发出暂停施工指令，并在提出要求后**小时内提出书面处理意见。乙方停工和复工程序以及暂停施工所发生的**，按总包合同相应条款履行。

3.4工程竣工

3.4.1乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

3.4.2因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

3.4.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

*、质量与安全

4.1质量检查与验收

4.1.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

4.1.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

4.1.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务。

4.1.4 乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量。

4.1.5 甲方项目部对乙方所完分项工程检验批进行实测，其实测合格率与结算单价挂钩，具体在本合同专用条款中明确。

4.2安全施工

4.2.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的**。

4.2.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应**由乙方承担。

4.2.3乙方因不遵守安全操作规程或甲方安全管理制度，发生的安全事故由乙方承担全部安全损失和相应的法律责任。

*、合同价款与支付

5.1合同价款及调整

5.1.1 招标工程的合同价款由甲方与乙方依据中标通知书的中标**在本合同协议书内约定，非招标工程的合同价款由甲方与乙方依据工程报价书在本合同协议书内约定。

5.1.2 分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何*方不得擅自改变。下列*种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中*种（应与总包合同约定的方式*致）：

⑴ 固定费率。甲方按本分包工程结算总造价（不含税）的*定比例向乙方收取管理费；

⑵固定**。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险**的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定；

⑶固定综合单价。双方按专业分包工程内容确定分项工程单价。合同价款可根据双方的约定而调整，调整因素以主合同中约定的调整因素为准，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法；

5.1.3乙方应当在5.1.2条第（3）款情况发生后7天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，经甲方确认调整金额后作为追加合同价款。

5.1.4分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

5.2工程量的确认

5.2.1过程结算：按月办理

办理的时间为每月**至**日。过程结算应遵循分项工程所包含的所有工作内容均已完成的原则，经甲方项目部验收合格后，方可作为过程结算的依据。

5.2.2最终结算：

最终结算在乙方完成合同中约定的所有工作内容，且工程质量验收合格，竣工资料符合甲方要求后的*个月内由乙方向甲方项目部提交完整的最终结算书，甲方项目部收到完整的结算书后*个月内按甲方内部相关管理制度逐级审核，最后经甲方总经理审定并加盖公章后方可生效。

办理最终结算时，乙方应按时报送并积极配合，如乙方延期报送或无理拖延视为乙方违约，则甲方有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由乙方承担。

5.3合同价款的支付

5.3.1 在确认计量结果后，甲方应按专用条款约定的时间和方式，向乙方支付工程款。

5.3.2分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或**以及其他约定的追加合同价款，在工程完工，办理完结算，支付结算款时*并支付。

乙方须按当月分包结算的收款额提供分包工程建安发票，甲方凭建安发票支付分包款项。

*、工程变更

6.1工程变更

6.1.1 乙方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

⑴ 工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经甲方确认后通知乙方；

⑵ 除上述⑴项以外的甲方作业的变更指令。

6.1.2乙方不执行从发包人或工程师处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知***理并向***理提供*份该直接指令的复印件。***理应在**小时内提出关于对该指令的处理意见。

6.1.3 分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。乙方应在工程变更确定后**天内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。

*、竣工验收及结算

7.1竣工验收

7.1.1 分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

7.1.2 甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。

7.1.3分包工程竣工验收未能通过的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

7.1.4分包工程竣工日期为乙方提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复竣工报告之日。

7.2竣工结算及移交

7.2.1 分包工程竣工验收报告经甲方认可后**天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，乙方不能按约定时间提供结算报告的结算资料，须承担违约责任，同时甲方有权单方面确定结算金额。

7.2.2 甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方支付分包工程竣工结算价款，甲方不按约定时间审定结算，须承担违约责任。

7.3．质量保修

7.3.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照乙方与甲方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

*、违约、索赔及争议

8.1违约

8.8.1 当发生下列情况之*时，视为甲方违约：

⑴ 本合同通用条款第5.3.1款提到的甲方不按专用条款的约定支付工程款；

⑵ 在本合同专用条款内约定的其他情况。

双方在本合同专用条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或甲方应当支付违约金的数额。

8.1.2 当发生下列情况之*时，视为乙方违约：

⑴ 本合同通用条款第2.1.3款提到的如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系；

⑵ 本合同通用条款第2.8.1款提到的乙方将其承包的分包工程转包或再分包；

⑶ 本合同通用条款第3.4.2款提到的因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的；

⑷ 本合同通用条款第4.1.1款提到的因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；

⑸ 乙方不按分包合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或乙方应当支付违约金的数额。

8.1.3乙方违反本合同可能产生的后果。

如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能。

8.2．索赔

8.2.1当*方向另*方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

8.2.2 甲方根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其他资料，要求乙方协助时，乙方应就分包工程方面的情况，以书面形式向甲方发出相关通知或其他资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守总包合同有关索赔的约定。

乙方未予积极配合，使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功，则甲方可在支付给乙方的合同价款中扣除上述本应获得的索赔款项。

8.3争议

8.3.1 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下方式解决争议：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

8.3.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

⑴ 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

⑵ 调解要求停止施工，且为双方接受；

⑶ 仲裁机构要求停止施工；

⑷ 法院要求停止施工。

*、保障、保险

9.1保障

9.1.1 除应由发包人承担的风险外，乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

⑴ 人员的伤亡；

⑵ 分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

9.1.2 甲方应保障乙方免于承担下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支：

⑴ 按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免地对财产的损害；

⑵ 由于发包人、甲方或其他分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

9.2保险

9.2.1 甲方应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为甲方办理的保险。

9.2.2 乙方必须为所有自有职工及家属办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险**。

9.2.3 保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

9.2.4 具体投保内容和相关责任，甲乙双方在本合同专用条款内约定。

9.3担保

9.3.1乙方应向甲方提供履约担保，以银行转账方式于合同签订前5日内交纳。

*、其他

**.1材料设备供应

**.1.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与甲方有关约定履行。

**.1.2 总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为甲方供应的材料设备。

**.1.3 除**.1.2款外的材料设备应由乙方按照本合同专用条款的约定采购（详见附件），并提供产品合格证明，甲方不得指定生产厂或供应商。

**.2文物

**.2.1甲方根据总包合同，应将涉及乙方施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知乙方，乙方在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由甲方承担所需**。

**.2.2乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告甲方。

**.3不可抗力

**.3.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

**.3.2不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

**.3.3乙方承担自身的人员和财产的损失。

**.3.4 因合同*方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延误履行方的相应责任。

**.4分包合同解除

**.4.1 甲乙双方协商*致，可以解除分包合同。

**.4.2 如有下列情形之*，甲方有权单方面解除合同

⑴乙方将其承包的工程进行再分包或转包的；

⑵人力、物力、财力等乙方资源不能满足工程要求，甲方累计书面指出*次（含*次）以上，乙方仍整改不力的；

⑶乙方人员聚众闹事，给企业或甲方声誉造成损失的。

**.4.3 有下列情形之*的，甲乙双方可以解除合同：

⑴ 因不可抗力导致合同无法履行；

⑵ 因*方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

**.4.4分包合同解除原则

⑴乙方必须在甲方发出解除通知后3天内无条件退场；

⑵因乙方违反**.4.2条约定，甲方解除合同时，甲方按分包价款的*分之*从乙方结算款中扣除违约金。

**.4.5 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

**.5合同生效与终止

**.5.1甲乙双方在本合同协议书中约定合同生效方式。

**.5.2甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

**.5.3 分包合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

**.6合同份数

**.6.1 本合同为电子合同。

**.7补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实施，经协商*致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

**.7.1环境、职业健康安全的约定：按甲方的有关制度执行。

第*部分 专 用 条 款

*、双方*般权利和义务

1.甲方***理

姓名： *安平 职位： ***理 电话： ***********

2.乙方***理

姓名：   职位：   电话：

法人邮箱   ；有效联系地址：  。（函件拒收后，采取邮寄及电邮方式视为送达）

乙方现场代表应常驻项目，确保每月不少于**天。如乙方需更换现场代表，应至少提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意，且甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的现场代表。 

3.1甲方的工作

(1)甲方对发包人负责，对工程的质量、技术、进度、环境、职业健康、安全、文明施工及成本进行全面控制。甲方对工程的实施进行统*管理，并负责与发包人、其他分包单位、设计单位及监理单位等外界各方的联络及总体协调工作。

(2) 甲方为乙方工人提供住宿场所，乙方自备宿舍内所有床及床上用品、生活用品等，自己负责保管；由乙方统*给工人宿舍安装空调；工人宿舍按每月****元/间，房屋租金**包含***度电/间/月，超出规定额度外的电费，按2元/度收取**；乙方自行解决饮食供应问题；并按甲方要求的样板间布置，住宿、用餐、生活设施及生活用品采购等**由乙方承担。

①乙方在进场前，甲方将办公区、生活区用房（房间内包含电线、灯、开关）移交给乙方，乙方必须保证每间卧室入住6人，如入住人数低于此标准，按每月****元/间处罚；罚款从当月中间结算中扣除。乙方应妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及生活用房等其他设施。电费、后期维修**由乙方承担，甲方不负责任何**。安全帽、安全带、安全网、马甲、漏电保护器、开关箱由甲方统*购买，**由乙方承担，从当月中间结算中扣除。*级电箱由甲方统*购买（以借条形式提供，需返还，损坏或遗失需赔偿原价*1.1），插座、电缆等器具需自购，满足防火防爆要求。乙方应妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及生活用房等其他设施。后期维修**由乙方承担，甲方不负责任何**。

②为统筹规划安排好生活区的后勤服务（卫生保洁、热水供应等）工作，乙方办公区和生活区产生的垃圾需按要求分类，每间收取1**元的垃圾处理费，如未按要求分类，因此产生的**由乙方承担，甲方按每月****元/间予以处罚，卫生标准必须达到文明工地检查要求。

如以后由于宿舍*次搬迁或调整，乙方不得向甲方提出任何索赔和不得以任何理由要求甲方对此予以补偿，**由乙方承担。

(3)甲方在 **** 年 / 月 / 日前向乙方提供具备施工条件的施工场地，提供临时水源、电源配送至现场 * 级配电箱。生产用水电**由 甲 方负责承担。甲方为乙方配置的配电箱、至 * 级配电箱的电缆等乙方应配合甲方保管。

(4)向乙方提供施工图纸或技术交底 1 套。

(5)及时提供合同中约定的应由甲方准备的材料与设备，并对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作，解决施工中遇到的技术难题。

(6)负责审核乙方提交的计量支付报表或及时派人核定乙方已完合格工程量，按合同约定支付已完合格工程的合同价款。

(7) 协助乙方办理有关证件（包括外来就业证、项目出入证等），办证所需**由 乙方 承担。

(8)双方约定甲方应做的其他工作：

8.1甲方根据工程的实际情况,有权对乙方的承包范围进行增减或取消,乙方需无条件执行，并不得以此为由向甲方提出索赔。

8.2甲方有权要求乙方辞退技术生疏、不遵循现场指挥安排的人员，乙方将无条件服从。如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

8.3甲方为乙方提供现场临时办公室/间、临时仓库乙方自行解决。

8.4甲方在任何时候拥有对乙方劳资绝对监督权，乙方必须无条件服从，如甲方觉得必要时，可从乙方任何权利（如债权、工程款、履约保证金等）中直接支付，乙方不得有异议，甲方并视情况给予处罚。

（9）甲方负责复核本工程的轴线及标高，基准坐标、标高点移交给乙方，乙方应配备相应的施工管理人员负责本工程测量放线。

4.1乙方的工作

(1)乙方除现场代表外必须配备项目管理人员 2 人，分别为：

姓名： 职务：   电话：   

姓名：   职务：    电话：   

乙方必须提供特种作业人员上岗等级证原件给甲方审查，并交复印件到甲方备案，必须保证人员的稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须提前*天向甲方提供变更人员名单。乙方必须设置*名兼职人员负责乙方现场人员的劳务实名制工作。甲方有权随时对乙方人员与花名册及本合同进行查对，如发现乙方人员与花名册及本合同不符，则乙方向甲方支付 **** 元/人违约金。乙方管理人员不得擅自离开施工现场，在管理好自身的劳动班组之外应接受甲方管理人员的领导和安排，并顾全大局，与现场其他单位协调配合，不再计取配合费。

(2) 乙方应在工程开工或劳务施工作业人员进入现场后 3 天内将人员名单和身份证复印件、 工种类别 报送项目部。劳务工人工资必须凭本人身份证原件领取，签字时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字样，并摁上手印，以确保劳务人员工资足额发放。如劳务队办理了建设银行的银行卡，可由财务部门直接打入个人账户。乙方签字盖章的劳务人员名单作为合同组成部分附后，见附件*《劳务人员工资支付表》。

(3)乙方对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织足够的具有相应技术水平的熟练工人投入工作，特殊工种作业人员必须持证上岗。乙方必须与拟进场人员签订劳务合同，并在进场3天内将进场人员花名册、身份证、上岗证复印件 1 份交付甲方备案。

(4)乙方管理人员及工人食宿 按本合同3.1条款 解决。

(5)乙方必须遵守法律法规及相关规章制度和发包人、甲方有关工程的各项管理规章制度，服从甲方转发的发包人与劳务分包范围有关的指令，若乙方违反相关规章制度，甲方将根据有关条款对乙方进行处罚。乙方未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系。

(6)自觉接受甲方、甲方上级单位及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

(7)按甲方统*规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

(8)按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收，完成与分包内容相关的竣工资料。

(9)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

(**)乙方应在开工前办理好土方外运的*切许可手续，施工过程中乙方应该协调政府管理部门、周边群众的关系，保证土方工程的顺利施工。如土方开挖与外运过程出现罚款、群众阻碍施工等其他*切事故，由乙方承担责任，并且工期不顺延，乙方车辆进出工地由乙方提供清洗设备并派人清洗，且清洗设备应具备环保、节能、循环使用水功能，如乙方车辆清洗达不到安全文明施工要求时，由甲方直接派人清洗，所产生的**从乙方每月进度款里按双倍工资进行扣除（清洗人工桉**元／小时·人）。

(**)双方约定乙方应做的其他工作：

**.1、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的*切经济损失及各种罚款。

**.2、文明礼貌，自觉维护周围环境，须遵守各项规章制度，服从甲方统*指挥调度，不扰民。

**.3、乙方须随时做好雨、雪天施工的准备，配备施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品。项目使用的安全帽、安全带、安全网、*级配电箱、过程中需更换的漏电保护器等劳动防护用品必须由甲方集中采购，统*发放、管理，在办理分包过程结算及最终结算时依据实际领用数量和合同约定采购单价及时扣回采购**。中建系统和局内部分包工程，可由其自行采购管理，但须确保与甲方要求的外观形象及品质质量的统*。

甲方供应的劳动防护用品如下，按实际领用数量进行结算和扣款：

**.4、乙方须明确劳动防护用品的领取及管理人员的有效信息，如无特殊情况应为合同签订委托代理人；乙方要加强对劳动防护用品的更换及报废管理,劳动防护用品达不到保护要求时，乙方应及时更换。

**.5、劳动防护用品生产单位必须具备工业产品生产许可证，漏电保护器必须通过强制性产品认证，不得采购使用无生产厂家、无工业产品生产许可证、无合格证的“*无”劳动防护用品。

**.6、乙方进场人员上岗前，乙方应书面通知甲方有关人员对乙方进场人员进行入场安全教育培训，加强对乙方进场人员的进场教育，教育内容不限于安全生产，合法合理维权方法，要求乙方进场人员要依法履行对子女的监护责任和抚养义务，务工期间需委托有监护能力的亲属或成年人监护照料未成年子女，不得让不满**周岁的子女脱离监护单独居住生活；要密切关注委托监护质量，对无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换；乙方施工的人员要每周不少于1次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，加强亲情关爱，做到安全生产和关爱子女两不误。

**.7、在未征得甲方同意（书面盖章确认）情况下，乙方不得将本合同及合同相关收益，以任何方式进行融资（包括但不限于担保、抵押、质押）。

**.8、乙方采购的材料必须选购合格产品，并按规定向质监部门抽样送检，检验报告必须报甲方备案；严禁无产品合格证和无质量验收手续的材料使用于工程项目。

**.9、负责工程从施工准备到工程竣工（工完、料尽、场地清）的全部施工组织实施工作，确保工程所需的全部人工、材料、设备，全面按照主合同的要求搞好施工管理，确保进度、质量、安全；因发生工期延误、质量和安全事故，所造成的经济损失和法律责任由乙方自行负责。

**.**、工期、质量、安全方面，乙方应保证工程按照主合同如期完成，认真执行施工安全法规和标准、施工验收规范、质量评定标准，因发包人指令或节点工期的不合理，导致乙方造成窝工、抢工、措施费、机械费等各种**的增加，不得以任何理由对甲方提出索赔。

(12) 乙方不得擅自以甲方企业名义对外参加、组织活动或对外发布信息。

(**) 乙方不得做出任何有损甲方企业形象、商誉及利益的行为。

(**) 乙方与其他单位、个人发生的任何纠纷应自行处理，不得牵扯甲方。

*、工期

5.1工期延误

5.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）甲方根据总包合同已获得与本分包工程相关的竣工时间的延长。

（2）非乙方原因造成的分包工程范围内的工程变更及工程量增加。

（3）不可抗力原因引起的分包工程工期的延误。

凡遇到上述情况，乙方应及时办理签证手续并得到甲方及建设单位的认可。由乙方原因延误甲方施工进度造成的*切经济损失全部由乙方承担，另须承担***元/天之违约金。因乙方施工原因扰民、民扰而影响工期的，乙方不得向甲方索赔工期，且工期不予顺延。

5.2甲方每月对乙方施工进度考核*次或按甲方施工进度计划确定的时间对乙方施工进度不定期考核。由于乙方原因连续*次达不到工期要求，除按罚款要求执行外，甲方有权减少乙方承包的工程范围。情节严重的，甲方有权勒令乙方无条件退场，所完成工作量按**％结算且履约保证金不予退还。

5.3由于发包人原因，工期与合同中约定的工期有较大出入，如发包人要求加快工程进度存在赶工时，其**已包含在综合单价中，不另计算。如发包人拖延了较长工期，其工期顺延与停窝工补偿视发包人与甲方的签证情况予以协商确认。

*、质量与安全

6.1质量检查与验收

6.1.1双方关于分包工程质量标准的约定：质量*次性验收合格；确保江苏省扬子杯；确保****&***;****双铂金、绿建*星；确保市观摩工地，符合苏州市观摩工地评选办法；确保“国优”，符合“国优”质量过程评选办法；确保中国区“置优”金奖，符合中国区“置优”金奖评比标准。每月组织的质量、安全文明施工检查，或委托第*方组织的质量、安全文明施工检查，其质量巡查不低于**分和获得江苏省标化星级工地（*级）称号，符合（苏建质安〔****〕***号）要求；确保苏州市观摩工地，符合苏州市文明工地评选办法；确保中国区 “置安”工地，符合中国区“置安”工地评比标准。无重伤及以上安全事故；安全管理成绩平均分不低于**分，安全管理状态不低于**分，安全整改率≥**%。

6.1.2土方开挖须满足以下标准：

（1）基坑及边坡开挖，放坡坡度≤1：1.5

（2）开挖时应按设计要求分层、分段进行，按设计要求方式开挖

（3）基坑开挖应采取措施防止磕碰支护结构、工程桩或扰动基底原状土层

6.1.3严格执行质量“*检”制度，每道工序完成后，乙方应首先进行自检、互检、交接检并按要求做好书面记录，合格后方可要求甲方项目部组织验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方验收，每发生*次，承担违约金 ****元。

6.1.4甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的、或整改不及时的、或整改后仍达不到质量要求的，每次向甲方支付违约金****元。因施工质量达不到质量要求造成返工的人工、材料等**由乙方承担。

6.1.5 乙方必须随时接受甲方委托的质量监督站及监理公司的检查，并为检查提供便利的条件。

6.1.6因乙方质量原因受到投诉或政府部门、业主、监理等罚款，每发生*次乙方向甲方支付1*元违约金，并承担甲方的损失。

6.1.7工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供单项完整的、合格的工程质量验收资料给甲方（份数根据甲方要求），以备整体工程统*验收。

6.1.8乙方对本项目工程的质量保修及维护保养条款同总承包方与发包方的承诺条款负有同等的责任（包括本分项工程施工过程中及完成后由乙方全过程负责产品保护及维护工作）。所发生**均包含在乙方报价当中。

6.1.9乙方必须确保工程合格率达***%，如达不到该要求，乙方除承担由此对甲方和发包人所引起的*切工期责任和经济责任外，因乙方原因而引起甲方工期延误，工期不予顺延，乙方承担违约金******元/天。

6.1.** 乙方必须严格按国家相关施工验收规范及材料本身的技术参数要求进行施工，工程质量必须达到合格工程。保证工程在两年保修期内不出现开裂等现象。若出现开裂等现象，乙方应及时维修，发生的**全部由乙方承担。若乙方未及时维修，甲方委托第*方维修，所产生的**在乙方质保金内全部扣除。

6.1.** 所用材料必须符合设计要求和施工规范及甲方的规定和要求；在施工过程中，乙方应及时提供有关工程方面技术资料，如材料出厂合格证、试验/检测报告、资质资料等的复印件或原件。

6.1.** 乙方必须随时接受甲方委托的质量监督站及监理公司的检查，并为检查提供便利的条件。当全部工程施工完毕后，乙方书面通知甲方，甲方报请发包人、监理公司和质检站对本工程进行验收。

6.1.** 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供单项完整的、合格的工程质量验收资料*式*份给甲方，以备整体工程统*验收。

6.1.**乙方对本项目工程的质量保修及维护保养条款同甲方与发包方的承诺条款负有同等的责任（包括本分项工程施工过程中及完成后由乙方全过程负责产品保护及维护工作）。所发生**均包含在乙方报价当中。

7.1安全施工

7.1.1双方关于分包工程安全施工的约定：

①乙方人员因生病、意外或其他非安全事故导致受伤和死亡，由乙方负责处理并承担所有责任及**。

②乙方人员在项目施工现场以内发生人身受伤和死亡的安全事故，以及因乙方人员造成其他人员伤亡的安全事故，由乙方承担全部责任和*切**。同时乙方应在第*时间内首先通知甲方，甲方配合乙方进行保险理赔和事故处理事宜。还须按如下规定向甲方支付违约金：重伤2-5*元/人次；死亡5-***元/人次。

③乙方人员在项目施工现场以外发生的*切人身受伤和死亡安全事故，全部由乙方自行负责处理和承担相关**，事故责任均与甲方无关。

④施工期间，乙方必须严格执行《建筑工程施工现场管理规定》（建设部令[第**号]）、《施工现场临时用电安全技术规范》（*****-****）、《建筑施工安全检查标准》*** **-**等操作规程和技术规范以及其他国家和地方相关规定。

7.1.1工程安全文明施工目标：确保苏州市观摩工地，符合苏州市观摩工地评选办法，确保中国区 “置安”工地，符合中国区“置安”工地评比标准。无重伤及以上安全事故；安全管理成绩平均分不低于**分，安全管理状态不低于**分，安全整改率≥**%。

*、合同价款与支付

8.1合同价款及其调整

8.1.1本合同价款采用 ③ 种方式确定。

①固定费率。甲方按本分包工程结算总造价（不含税）的 / %向乙方收取管理费。

②固定**。固定总价 / *元。即合同总造价已包括为实施本分包工程应支付给乙方的所有**，本合同价款除约定可调整的项目外，无论何种情况，均不予调整。

③ 综合单价包干（即全**综合单价），详见附件*已标价工程量清单。

合同价款调整方法为：

(1)因设计变更引起工程量变化，各实体分项工程变更按实增减。

(2)在施工过程中可能发生的签证、索赔事件，乙方应在准备施工前3天内向甲方提出书面申请。在收到甲方***理或主管施工员的口头通知或签字的指令单或任务单后进行该项工作，乙方的申请内容须包括按甲方规定的格式填写的工程联系函或任务书。乙方完成该项工作内容后，在2天内提交详细的完成情况及证据资料或填写甲方项目部要求的分包索赔签证单，甲方对现场完成情况进行核查确认。乙方超过期限，甲方将视为其放弃签证、索赔的权利。若乙方只提交分包索赔签证单，没有详细的证据资料或完善的签证、索赔单据，甲方可同样视为放弃该项权利。双方约定计时工及签证、索赔人工单价按 / 元/工日计算，*工日按 / 小时/天计算，无论后期人工涨价幅度多大，均不予以调整。

(3)因乙方施工的工程质量、进度和安全文明无法满足要求，甲方指定其他乙方完成本合同内的相关工作时，相应款项按发生的实际金额扣减。

8.1.2双方约定合同价款的其他调整因素： 无

双方约定本合同价款中包含所有税费。

8.2计价原则

（1）合同文件中已有适用于变更工作的**，按照合同文件已有的**对于变更工作进行计价。

（2）合同文件中只有类似于变更工作的**，按依据此等**调整确定的**变更合同价款。

（3）合同文件中没有适用或类似于变更工作的**，由承包提出公平合理的市场**，经发包人确认后执行。

9.1合同价款的支付

(1) 乙方每月 ** 日前将计量报表报甲方审核办理中间结算，在对过程结算签字确认后，并且收到乙方合规专业增值税发票后次月支付应付工程款。（特别说明：乙方现场代表需在每月**日对过程结算单签字确认，逾期未签字的，甲方将视为乙方默认其中涉及的实测实量结果及扣、罚款，乙方不得有任何疑义）。

(2)工程款支付方式如下：

1、第*道支撑结构完成后，按照已完工程量的**%支付；

2、第*道支撑结构完成后，按照已完工程量的**%支付；

3、全部土方开挖外运完成后，按照累计完成合格工程量的**%支付；

4、土方回填完成后付至累计完成合格工程量的**%；

5、乙方全部工作内容完成后1个月内上报最终结算，甲方审批完成后1个月内付至最终结算金额的80%，审批完成后6个月内，工程款付至最终结算金额的**%；

6、甲方完成开业交付节点后，工程款付至最终结算金额的**%；

7、剩余3%作为工程质量保修金，质保期为2年，质保期起算时间以甲方签字确认的完工证明资料载明的完工时间为准，质保期满*个月内全额无息支付。

(3) 工程款(进度款)以 银行转账/银票 方式支付到乙方与合同主体*致的单位存款账户。（开户行：  ；账户名：  ；账户： ）

(4) 农民工工资计量与支付：乙方应当按月考核农民工工作量，每月7日前编制上月农民工工资计量资料报甲方审核。计量资料中须提供双方签订的《农民工管理补充协议》/原合同附件《农民工管理协议》附件中要求签字的《劳务工资发放表》、《月劳务考勤记录表》、《劳务人员每日出勤记录表》、《劳务工人花名册登记表》、《农民工劳动合同书》作为附件。

甲方收到乙方提交的过程计量资料后，在3天之内根据云筑网系统或政府实名制管理平台每日考勤情况和《农民工劳动合同书》对乙方提交的《劳务人员工资表》、《劳务人员花名册》、《劳务人员考勤表》完成审核，若审核发现乙方提交资料与实际不符，乙方须在收到甲方反馈意见后3天内重新提交符合要求的资料。农民工月度应实发工资由甲方统*以银行转账/工资专用账户委托支付方式直接支付给劳务工人。若乙方提供虚假资料，甲方有权根据云筑网系统或政府实名制管理平台每日考勤情况和《农民工劳动合同书》直接与劳务工人签字确认后，办理结算并支付给劳务工人，乙方对该结算金额予以确认。

甲方对农民工工资的审核支付，不视为对乙方完成工作已认可验收，对于乙方应完成的工作具体按原合同相关条款执行。甲方与乙方因工程数量、质量、造价等产生争议的，甲方按照规定代发工资，并依法对乙方进行追偿。

农民工工人负责的工作全部完成且经验收合格，乙方应在1个月内按实际完成工作量办理工资最终结算并移交*份工人签字确认的结算单原件至甲方。农民工工资均由甲方统*以银行转账/工资专用账户委托支付方式直接支付给劳务工人。甲方支付（代发）最后*笔农民工工资时，乙方应提交农民工工资结清的承诺。

（5）除农民工工资之外的工程款，计量与支付周期按原合同执行，每次计量后支付至乙方账户的金额为：甲方审核的工程款乘以付款比例后的金额扣除农民工工资后的余额。

以上应付金额付款均以银行转账方式/银票支付。

（6）工程款支付时间，均在甲方收到与业主工程款后。过程计量仅作为支付工程进度款的依据，不作为最终结算的凭证。

（7）甲方每次付款时乙方必须提供等额符合当地税务机关要求的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付，乙方提供发票的具体要求约定如下：

①甲方税务局备案相关信息：

纳税识别码：******************

统*社会信用代码：******************

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行

账号：********************

经营地址：长沙市雨花区中意*路***号

联系电话：****-********

②乙方税务局备案相关信息：

纳税识别码：  

统*社会信用代码：  

开户银行：

联行号：  

账号：  

经营地址：   

联系电话：   。

④乙方于每月付款前前提交符合本合同项下要求的符合抵扣要求的增值税专用发票给甲方，发票金额与合同约定的本期结算金额*致，体现为不含税金额和价税合计金额。

⑤乙方提交的增值税专用发票税率（征收率）必须符合乙方在本合同项下*般计税人或简易计税人要求。每月中间结算完成后，按结算金额开足发票。本分包分供合同中乙方提供的增值税发票种类为专用发票及完税证明，乙方提供的发票税率（征收率）为 9 % 。

⑥乙方未按时提交增值税专用发票或者提交的增值税专用发票不符合抵扣要求的，甲方有权不予付款，且乙方应承担由此对甲方造成的损失。若因国家政策导致增值税率变动，则本合同约定除税价不变，已开具发票的按开具发票的税率计算税额，未开具发票的按最新税率计算税额及开具增值税专用发票。

⑦乙方因自身原因在规定时间内不能提交合同约定的增值税专用发票，甲方有权要求乙方限期提交，限期内仍未提交的，甲方有权要求乙方解除合同，由此对甲、乙双方造成的损失，均由乙方承担。

⑧乙方提交虚假增值税发票的，由乙方承担相应法律责任。

⑨为防止乙方提交的发票没有按时缴纳税款，造成甲方在认证抵扣时发票失控，甲方有权在本期付款中暂扣留与本期税金相等的价款，待甲方在纳税申报通过后，再返还给乙方。

*、竣工验收及结算

**.1竣工验收

**.1.1乙方提供竣工图的日期： / 年 / 月 / 日。

乙方提供竣工图的份数 / 份，提供竣工资料 / 份。

甲方收到乙方完整结算资料后 / 内审定竣工结算。

**.2竣工结算及移交

**.3质量保修

**.3.1工程竣工验收之前签订质量保修书。

**.3.2乙方应充分考虑到施工作业过程中和各工种、各专业交叉作业过程中对工程成品、半成品造成破坏的风险，妥善做好施工场地周围建筑物、构筑物围墙和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。遵守甲方项目部成品保护的相关制度。因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的*切经济损失及各种罚款。不管任何原因出现质量问题，乙方都必须无条件负责保修，且接到甲方通知后需**小时内到场，否则甲方派人维修，**按实际发生**的*倍扣罚。

*、违约、索赔及争议

**.1违约

**.1.1甲方违约的具体责任：

⑴ 甲方未按第5.3.1款约定支付工程款应承担的违约责任：

/

⑵甲方未按第7.2.2款的约定按时审定结算或提出修改意见应承担的违约责任：无

⑶其他违约责任：无

**.1.2乙方违约的具体责任：

⑴ 乙方未按第2.1.3款履约与发包人或工程师发生工作联系应承担的违约责任：

如乙方与发包人或工程师直接发生工作联系，则承担违约金****元/次。

⑵乙方未按第2.8.1款约定将工程转包或再分包应承担的违约责任：

禁止将工程转包和再分包，如有发生，甲方有权解除本合同并扣除乙方履约保证金。

⑶乙方未按第3.4.2款约定如期竣工应承担的违约责任：

 如因乙方的原因而引致本工程之工期有严重延误，导致发包人与甲方终止本工程合同，乙方在收到甲方发出书面撤场通知后在规定的时间内无条件退场，除甲方扣除乙方履约保证金外乙方另须承担******元/天的延期违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失

⑷乙方未按第4.1.1款约定达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：

乙方负责整改直至合格并承担相关**和工期损失。

⑸乙方未按7.2.1款约定按时提供结算报告和资料应承担的违约责任：

 则按甲方出具的结算书予以结算。

⑹乙方聚众闹事应承担的违约责任：

承担违约金*****元/次，从当月进度款当月扣除。

⑺其他违约责任：

1、不得损坏甲方已做好的成品、半成品，同时配合甲方做好其他成品、半成品的保护工作，如有违反则承担相应责任。

2、乙方应做好现场的文明施工，严格按照甲方文明施工的要求进行，如乙方未按甲方要求，甲方有权另行安排人员完成，发生**在当月结算时按***%扣除。

3、乙方需节约甲方资源，特别是水电的节约，如发现乙方在有浪费甲方资源的现象乙方承担违约金***元/次，其**在当月工程款结算时扣除。

4、若乙方中途退场，所完成工作量按**％结算且履约保证金不予退还。

5、乙方违反上述义务（4.1.**-4.1.**条）的，应当视情节及时采取积极措施恢复甲方企业形象并承担相应损失，同时支付罚款***元，罚款金额按发生次数累加；如因乙方行为对甲方企业形象造成严重负面影响的，甲方有权与乙方解除合同，因合同解除发生的*切损失由乙方承担。

6、参照甲方与发包人合同的其他约定。

**.2争议

**.2.1 双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，将争议提交长沙仲裁委员会申请仲裁解决争议：

*、保障、保险及担保

**.1保险

**.1.1 乙方必须按照当地政府部门的有关规定为参与工地施工的人员（含管理人员）及时交纳建筑工程意外伤害保险、医疗保险等社会保险。若因乙方未按人头及时缴纳社会保险造成的所有责任后果由乙方全额承担，并承担事故善后处理的全部**。

**.1.2 乙方须为施工场地内自有人员财产和施工机械设备办理保险，支付保险**。保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

**.2担保

**.2.1 乙方应向甲方提供履约保证金，金额为  *元（不低于合同金额的5%），签订合同前3日内以银行转账的方式汇入甲方指定账户。履约保证金根据劳务工资保证金、乙方***理/项目负责人到位率（施工期间，乙方项目负责人 需到甲方项目部办理签到手续，确保到岗率每月不少于**天）、工期、质量、安全、文明施工、保修金进行分解，劳务工资保证金占** %、乙方***理/项目负责人及主要管理人员到位率占2 %、进度工期占 ** %、质量占 8 %、安全占 30 %、文明施工占 5 %，如乙方达不到以上各项要求，甲方有权依据合同扣除相应的履约保证金，若乙方未按要求缴纳保证金，甲方在工程款中进行转抵扣除。在本分项工程全部完工且提供农民工工资支付完毕证明后的两个月内退还履约保证金（应按合同有关约定扣除相关**）的**%，乙方最终结算办理完毕后退还剩余的**%（不计利息）。

*、其他

**.1材料设备供应

**.1.1由乙方采购材料设备的约定：完成本分包工程所需的材料均由乙方提供。

1、须保证自行采购的材料、设备送检和业主、监理、甲方验收合格 ，并承担** 。

2、乙方进场设备需满足生产施工需求，因乙方设备等原因造成的工期及**损失由乙方承担，并承担由此给甲方造成的工期和**损失。

3、乙方提供的材料及设备必须满足甲方进度要求，若需赶工，乙方不得以任何理由拒绝增加材料及设备。

4、乙方进场材料及设备需派专人看管，发生材料偷盗缺失由乙方自行承担。

5、施工期间材料如果被发现与合同约定和该工程设计标准不符时，乙方应立即运出施工现场，重新采购符合约定和设计要求的产品，并由乙方承担由此发生的**，因此所延误的工期不予顺延；如已施工部分的材料不符合约定和设计要求的，乙方应负责全部的拆除、修复并重新采购符合约定和设计要求的材料，并承担所发生的**，由此延误的工期不予顺延。

6、若甲方在合同履行过程中需要变更所用的材料时，乙方应立即接受甲方现场人员的书面指令。

**.1补充条款

**.1.1乙方需在月初向甲方报送完成月进度计划所需的劳动力,若乙方劳动力无法满足进度要求,甲方有权对乙方进行处罚,并另找劳动力施工,**由乙方承担。

**.1.2在工程量***中有相应项目的按相应项目综合单价调整；有类似项目的参照类似项目综合单价调整；新增项目乙方拒绝施工，甲方另行安排第*方施工，甲方按分包**收取**%管理费，管理费从乙方工程款中直接扣除。若属乙方工作范围，乙方不施工，甲方另行找第*方施工，甲方在（第*方）分包**的基础上收取**%的管理费，分包价、进出场费及管理费从乙方工程款中扣除。

**.1.3乙方任何索赔均需以甲方向发包人索赔成功为前提，乙方有义务及时提醒和充分协助甲方向发包人的索赔。

**.1.4本合同单价为包干综合单价，每月中间结算由甲方项目部对乙方所完成的工程量进行指标考核，达不到标准按合同规定扣除相应款项：奖罚条例参照合同相应条款，整改达标后且未给甲方造成经济与声誉损失的情况下，乙方可以申请返还扣款。甲方每月下达生产计划并下达配置劳动力数量计划，乙方应按项目部要求配置充足的技术工人及其他生产要素，甲方要求乙方每天提供考勤表，该考勤表作为乙方是否配齐劳动力的依据。

**.1.5如乙方未做到工完场清，除罚***－***元/次外，甲方可另派第*方完成清理工作，甲方将按支付给第*方的**加收**%的管理费，该清理**和管理费从乙方工程款中扣除。

**.1.6乙方承诺并保证在任何纠纷或争议发生时，均不会有民工闹事、上访，并积极与甲方进行协商，任何纠纷和争议均只能由合同签订人（或甲方认可的由乙方法定代表人委托的人）与甲方协商。其他人员直接找甲方项目部或公司、发包方时，按以下情形处理：如其他人员直接找甲方项目部按每人次***元由乙方承担违约责任；如其他人员直接找甲方公司按每人次****元由乙方承担违约责任；如其他人员直接找发包方按每人次****元由乙方承担违约责任。

**.1.7若乙方人员故意损坏甲方提供设施,乙方须照价赔偿。

**.1.8若由于乙方原因造成业主对甲方的质量、工期、安全文明施工处罚，乙方须承担因此给甲方造成的所有损失。

**.1.9乙方不能随意更改合同主体名称，合同主体必须与投标时（以分包入围审批表为准）的单位名称*致，无正当理由不得随意更换合同主体。如有发生，视情况按签约合同额的1%~2%进行处罚。

**.1.**在施工过程中（包括晚上加班）现场有专业技术人员值班，发现无人值班情况由乙方承担违约责任***-***元/次。

**.1.**管理人员电话**小时畅通，如未做到，每次由乙方承担违约责任**-***元。

**.1.**配备满足施工需要的包括但不限于焊工、机管员等施工需要的持有效证件的特殊工种。

**.1.**乙方委托专人在相关文件上签字，其他人签字无效。（授权委托书附后）

**.1.**在乙方承包的工作范围内，如因乙方原因受到监理《停工令》处罚，每发生*次，乙方承担****元的违约金；《监理通知单》中，每出现*条因乙方原因在质量、安全、工期、文明施工、综合管理存在的问题，乙方承担***元/条的违约金。

**.1.**乙方应加强施工组织管理，积极配合好其他分包施工单位的工作，进出场材料、设备必须出具相应清单并经监理、甲方项目部所属安全部、材料部、综合办登记、签字确认后方可放行及卸货，所有进场材料应按照甲方指定场地分类堆码整齐。如因乙方管理、施工及协调方面不完善而造成质量和安全事故，由乙方负责。

**.1.**所有材料必须运至甲方指定的地点，并分类堆放整齐，如达不到要求，乙方承担违约金****元/车·次.

**.1.**签订分包合同时，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队*的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在*天前向甲方提供变更人员名单。乙方应在甲方指定和同意的时间内增减劳动力，否则每延误*天支付***元/人的违约金。甲方有权随时对乙方人员进行查对，*旦发现乙方人员与其花名册不符，每人次支付违约金**元。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招乱雇，无论原因，*切后果由乙方负责，所发生的*切**由乙方承担并按项目规章制度对其处罚。

**.1.**乙方管理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次由乙方承担违约责任**元。乙方其他人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日及农忙期间）均不得擅自离岗，否则由乙方承担违约责任**元/天。

**.1.**施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方须赔偿甲方*切损失，并根据对工程影响大小，支付违约金****至*****元。

**.1.**乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。

**.1.**对甲方的安排乙方在限期内拒不执行，经甲方口头或书面警告后仍未执行的乙方承担违约金****元/次，并且甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员；如乙方材料、人工组织不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同；由此造成的损失由乙方承担。

**.1.**乙方作业人员伤亡及疾病所致的伤残、死亡有关的**由乙方自负。

**.1.**乙方所需的各项证件办理及保险等**均由乙方自行承担。

**.1.**合同签订后乙方不得以任何理由提出调价，若开工日期延后，乙方亦不得提出调价。

**.1.**甲方项目例会乙方必须参加，乙方无故缺席支付违约金***元/每人每次。

**.1.**乙方需考虑甲方施工部署、阶段性施工、土方进度等因素，由此造成的设备闲置、人员窝工等**乙方不得提出索赔，乙方自行考虑并承担此部分风险**。

**.1.**乙方需配合甲方与业主的材料认质认价工作，配合所需**由乙方承担。

**.1.**乙方材料检测所需乙方配合内容如：提供材料、送检运费、检测费、与检测单位沟通等**由乙方承担。

**.1.**乙方进场人员必须年满**岁，不超过**岁，能够独立操作的技术工人，所有施工人员必须是自有工人，并配备足够的技术骨干及施工管理人员；乙方必须按章操作，并为每个操作工人配备必需的劳动保护用品，确保每个作业人员都能满足职业健康、安全卫生的各项要求，严禁疲劳作业，杜绝安全事故发生。

**.1.**乙方特殊工种（电焊、电工、机械工等）要持证上岗，并报监理备案。凡患有高血压、心脏病以及不适合高空作业者，严禁从事高空作业。

**.1.**乙方在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方提出安全防护措施，经甲方批准后方可实施。

**.1.**乙方必须配合甲方、监理、建设单位、政府部门及甲方上级单位的各种检查工作，为此所发生的各种**均包含在合同价款中，若乙方拒绝配合，甲方处于****元/次违约金，违约金从工程款中扣除。

**.1.**建设单位、监理及甲方过程罚款，乙方必须缴纳现金至甲方财务资金部，否则甲方有权拒绝支付进度款。

**.1.**甲乙双方的往来函件，乙方必须约定固定的签收人，对甲方要求回复的函件，必须按照甲方的要求回复，必须回复，不回复视为违约须支付违约金***元/次，拒签视为恶意违约须支付违约金****元/次。

**.1.**工程量清单中工程量为暂定，不作为结算依据或因工程量变化作为调价的理由；乙方在为甲方开取发票时，工程价款扣款不冲抵工程款税金。（例：工程价款为A，扣款金额为B，则开票发票金额应为A）。

**.1.**由于新型冠状病毒感染疫情影响，乙方需严格遵守当地政府及甲方管控要求。包括但不限于：设置专门区域每日测量体温并做好相应人员往来登记（超过**.3°人员严禁进入工地现场，并按要求及时上报）、做好相应区域内每日消毒处理、为其下劳务人员提供防疫口罩并设置废旧口罩集中处理点、消毒液（酒精、**消毒液）等。此部分**包含在综合单价内，不再另行计取。如因乙方管控不到位上报不及时所造成的影响均由乙方*并承担。

**.1.**本合同如有未尽事宜，由双方协商修改另注条款。

附件*：已标价工程量清单

注：以上表格中暂估工程量、暂估合计及暂估总价不作为甲、乙双方办理最终结算的依据，甲方将根据乙方实际完成工程量及上表中的固定单价、工程量计算规则及清单附件和合同中其他相关约定给乙方办理最终结算。

工程量清单计算规则及计价说明

1.*般规定

1.1 土（石）方开挖、外运、回填按体积各以立方米计算，除另有说明外，不分深浅、土壤类别、岩石类别、土体加固类别、不加系数、不计放坡、不计工作面，有关**计在单价内。土（石）方回填、整个场地的土方造型、场地标高抬高等不按照不同回填材料类别、回填工艺分开列项计算。

1.2 所有土（石）方开挖及外运之数量均为开挖前之数量，回填之数量为固结后之数量。施工单位须在计价中考虑及包括开挖后之体积膨胀。

1.3 计算开挖量时，按图示围护体内侧开挖的净体积计算（支护桩间的土方不予另外计算）。但下列内容所占体积不予扣除：

(1) 桩（不限桩型）；

(2) 立柱桩及格构柱；

(3) 降水井及回灌井；

(4) 地下障碍物（地下障碍物仅限于砖、石方、结构混凝土及素混凝土，以下同）。

1.4 计算外运量时，开挖量减去现场回填预留土方量后按天然密实体积计算。如现场有堆土条件的，则外运量等于开挖量减去现场堆土量，可堆土数量需事先与甲方确认。

1.5 计算回填量时，按围护体内侧回填的净体积计算。

2.单价包括的内容

2.1所有土（石）方开挖单价须包括：

l) 在任何水平地面或斜坡挖土，包括挖去格构柱内、外的土（石）方及混凝土；

2) 因放坡及工作面而产生的额外工作；

3) 任何土质、任何种类之加固土体及任何在土体加固过程中受污染之土体 ；

4) 清除任何影响开挖进程之废弃物，包括木桩、管线、金属等；

5) 使用各类所需机械及器具或人工挖土；

6) 按指示或规定分阶段、分层挖土；

7) 所有挖土表面之铺板、开挖过程中所需之临时支撑及简易支护工程及进行挖土面硬化；

8) 挖出泥土之体积膨胀；

9) 人工修平和夯实挖土坑底部；

**) 开挖及修平上坑两侧；

**) 以任何所需方法运出及堆置挖出土（石）方于施工场地内；

**) 淤泥质土装车外运前的晾干；

**) 挖出土（石）方地点与外运前堆土地点间之多次搬运；

**) 开挖过程中采取临时支撑对现有给排水管、电缆管线等的保护，并修复引起之损坏；

**) 开挖超过规定深度时用设计图示材料／雇主认可之材料回填至准确标高 ；

**) 保护坑槽免受恶劣天气侵害，修复任何沉降、滑坡或剥落；

**) 排水；

**) 其他*切在工程量清单中未有列明但须按工料规范、物料、施工规范或图纸所要求之项目及**。

2.2地下障碍物处理价款包括挖出、破碎（无论破碎方式）、清理及外运至合法倾卸场地、消纳处置、回填经认可之物料等*切处理措施所需之**。

2.3从工地外运挖出土（石）方之单价须包括装车及运送到合法倾卸场地及所需支付之*切**。包括但不限于：

1) 申请政府及相关管理部门许可及有关*切**

2) 消纳处置**

3) 对现有道路桥梁的临时加固**

4) 因泥土体积膨胀、放坡及工作面引起的实际外运数量的增加；

5) 其他*切在工程量清单中未有列明但须按工料规范、物料、施工规范或图纸所要求之项目及**。

6) 乙方因改变倾卸场地而要求的额外补偿，将不被考虑。

2.4 土（石）方回填单价须包括：

1) 提供来源经认可之回填材料；

2) 达到工料规范或图纸规定之密实度要求所需之额外材料 ；

3) 回填到最后位置之多次搬运；

4) 规定之修平、洒水，分层填充及充分碾压密实；

5) 边缘及斜坡之临时挡板，踏步台阶处、板下、墙后及类似位置之加厚处所需之人工压实；

6) 其他*切在工程量清单中未有列明但须按工料规范、物料、施工规范或图纸所要求之项目及**。

附件* 劳务人员工资支付表

劳务人员工资支付表

项目名称： 分包单位名称： 年 月 单位：元

分包单位现场代表：

附件* 乙方主要管理人员和特殊工种人员*览表

乙方主要管理人员和特殊工种人员*览表

注：主要管理人员和特殊工种人员应提供下列证件的复印件：身份证、职称证、上岗证

附件*

 甲方供应材料设备*览表

附件*

安全生产、文明施工管理奖罚规定

为了进*步落实项目部安全生产、文明施工管理制度的执行，特制定如下规定。

1、违章违纪处罚

⑴进入施工现场不戴安全帽，对管理人员扣除违约金**元/人次，工人**元/人次。

⑵施工现场严禁穿高跟鞋、赤脚，高处作业严禁穿硬底鞋、带钉易滑鞋，违者每人*次扣除违约金**元。

⑶对擅自拆除、损坏防护设施者扣除违约金***－***元，因施工要求要临时拆除防护设施时，必须报请工程部门同意，完后并及时恢复原状，如未照办扣除违约金***－****元。

⑷施工现场不允许吸烟，违者扣除违约金5元/人次。

⑸2米以上高处作业必须正确佩戴安全带，违者扣除违约金**元／次。

⑹不按规定进行“*口”、“*临边”防护，每发现*次扣除违约金***元。

⑺酒后作业发现*次扣除违约金***元。

⑻带小孩进入施工现场，每发现*次扣除违约金***元。

⑼未经项目部同意，工地居住家属每发现*次扣除违约金***元。

⑽未经安全教育的人员，施工队无权擅自安排工作，违者扣除违约金***元。

⑾随意挪动现场防火器材者，每发现*次扣除违约金***元。

2、违章操作、违章、违约金标准

⑴违章指挥：***元/次。

⑵违章作业：**元/次。

⑶特殊工种未持证上岗，无操作证：***元/人.次。

⑷酒后（机械操作）操作：***元/人.次。

⑸违反机械使用操作者：***元以上/人.次。

⑹非专业人员擅自动用机械设备：**－***元/人.次。

⑺非专业人员乱拉乱接电源线***－***元，导致电器损坏除赔偿外加倍处扣除违约金。

3、违反安全管理规定罚款标准：

⑴参加安全会议迟到*次扣除违约金**元，缺席者扣除违约金**元。

⑵整改通知单不及时执行扣除违约金**-***元。

⑶*闸多机扣除违约金***元。

⑷机电设备未采取漏电保护措施扣除违约金***元。

⑸配电箱内乱放置杂物扣除违约金***元。

⑹施工用电线未架空，在地面上乱拉乱拖扣除违约金***元。

⑺使用机械无防护保护措施扣除违约金***元。

⑻未经允许，任意拆除或移动安全防护措施扣除违约金***元，破坏安全防护设施扣除违约金****－****元。

⑼大中型机械设备无专人专机、专项相对固定扣除违约金***－***元。

4、高空坠物罚款标准：

⑴凡在高空场所施工人员不得将钢管、扣件、短材料、钢筋头、水泥块等其他物件掉落下层至地面，违者扣除违约金***－***元。

⑵严禁在外架上堆放钢筋、木料、钢管等材料，发现每次扣除违约金***元，造成坠落者扣除违约金***－****元。

⑶在外挑防护棚上，严禁堆放任何材料，发现扣除违约金***－***元。

⑷安全网内不得有任何材料及杂物，发现*次扣除违约金***－***元。

⑸在高处作业人员传递物件时，不能抛掷，违者扣除违约金***－***元。

5、文明施工罚款标准

⑴作业班组在各自的工作范围内必须做到工完场清，工完料尽，及半成品分类归堆，违者扣除违约金**－***元。

⑵木工用完电动工具后，应及时把木屑清理干净，木材及时堆码整齐，违者扣除违约金**－***元。

⑶钢筋工每天都应把所有机具清理干净，半成品堆码整齐，违者给予**－***元扣除违约金。

⑷砼工、多余砼不准随地处理，由工长统*安排，楼层内地面溅落地*星砼渣浆及时清扫，违者给予**－***元扣除违约金。

⑸电焊工、焊条不准乱丢，焊地线不准随地拖拉，焊机要有防雨措施，违者发现*次给予**－***元扣除违约金。

⑹搅拌机以及场地*周每天应及时保养和清理场地，多余水泥送回库房，违者给予**－***元扣除违约金。

⑺对施工现场的安全标语，**设计牌及警示牌（标志）未经许可移动和损坏者给予**－***元扣除违约金。

⑻按项目要求挂牌施工，发现*个未带给予**－**元扣除违约金。

⑼现场施工所用电线不准随地拖拉，易爆物（氧气、乙炔）等物品，按规定距离存放和使用，违者给予***－***元扣除违约金。

⑽泥工、抹灰工必须做到工完场清，工完料尽，违规队组给予***－***元扣除违约金。

6、安全生产奖励

⑴对正确使用“*宝”（安全帽、安全带、安全网）队组，每月奖励**－***元。

⑵在每周、月检查评比中达到优良标准，奖励责任人***元。优良标准根据*****-***标准达**分。

⑶对发现破坏安全防护设施及时制止，并抓获破坏者，及时向安全部门汇报情况者给予**－***元奖励。

附件*：

职业健康安全、环境管理责任协议书

甲方（全称）：中国建筑第*工程局有限公司

乙方（全称）：  

为了进*步贯彻落实“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针与公司制订的环境管理方针，严格执行劳动保护、安全生产和环境保护的法令、法规，强化安全生产与环境管理，落实责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，营造绿色建筑，促进施工顺利进行，双方特签订本协议书。

如本协议与分包合同的其他条款相冲突，本协议书具有优先权。

*、管理目标：指标

职业健康安全

1、现场杜绝死亡事故，避免重伤事故的发生，杜绝重大损失事故、事件发生；

2、负伤频率控制在0.3%以内；

3、现场的安全隐患整改率必须保证在时限内达到***%，杜绝重大隐患；

4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到***%；

5、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的安全文明施工目标要求的内业和现场条件；

6、确保甲方**战略的要求；

7、确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工检查；完成并保持甲方确定的文明施工目标、安全管理目标。

8、工人入场必须提供体检报告。

环境目标指标

1、噪音排放达标：

土方施工：昼间∠****，夜间∠****

结构施工：昼间∠****，夜间∠****

装饰施工：昼间∠****，夜间∠****

夜间指晚上**：**至次日早上6：**

2、现场扬尘排放达标：现场施工扬尘排放达到目测无尘的要求，现场主要运输道路硬化率达到***%；

3、运输遗洒达标：确保运输无遗洒；

4、生活及生产污水达标排放：生活污水中的***排放达标；（***=*****/L）

5、施工现场夜间无光污染：施工现场夜间照明不影响周围社区，夜间施工照明灯罩的使用率达到***%；

6、不发生火灾、爆炸事故；

7、购买灭火器采用无环保危害的干粉灭火器；

8、固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率；

9、***理部最大限度降低水电能源消耗；

**、降低纸张消耗，保护森林资源；

**、不使用含尿素及其他有害或对环境有污染的砼外加剂。

*、用工制度

1、乙方须严格遵守国家和当地政府的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述规定造成的案件、事故事件等经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；

2、乙方的任何人员必须具有当地政府所规定要求的相应证件（身份证、暂住证、务工证等）。任何因为乙方违反上述规定造成的案件、事故、事件等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；

3、乙方的新进场人员必须以书面形式报告甲方，对作业人员、特种作业人员的人数、姓名、年龄等相关信息进行登记，并交甲方综合办和安全部进行备案。未经安全教育的人员不得进入施工现场作业，如因此原因造成的安全事故乙方将承担主要管理责任。

4、乙方应遵守甲方制定的有关协作队*的管理规定、办法以及甲方的其他的关于分包管理的相关制度及规定；

5、乙方必须是具有独立的承担民事责任能力的法人，并且只能承担与自己资质相符的工程。

*、职业健康安全、环境管理要求

1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施和正确使用劳动防护用品，否则由于自身安全措施不力或劳动防护用品未正确使用，而造成事故的责任和因此发生的**由乙方承担；

2、乙方应遵守并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行当地政府有关安全文明施工的各项规定（包括地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定），自觉遵守、执行甲方制定的《职业健康安全生产管理办法》及有关环境、安全管理处罚规定等的各项规定内容，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康；

3、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关职业健康安全生产、环境管理的各项规章制度和管理方式，并按分包合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任；

4、乙方必须执行下列安全、环境管理制度

4.1安全技术方案报批制度：乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施，须报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批；

4.2乙方须按照甲方的要求配备专职安全员，必须执行安全技术交底制度、周*安全例会与班前讲话制度；并做好跟踪检查管理工作、书面记录；执行班前活动制度，班前活动不得少于**分钟，班前活动的内容必须写相关的记录表格，在每周*上午交甲方现场项目管理部的安全部门；

4.3乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；

4.3.1乙方***理、主管生产经理、技术负责人及作业班组长必须先接受安全培训，参加考试，考试合格后到安全部签订相关的安全生产责任制，办理安全手续后方可组织施工；

4.3.2乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业管理人员等部门负责人须接受安全技术培训，考核合格后，持证上岗；

4.3.3乙方人员入场*律接受*级安全教育，办理相关安全手续后方可准进入现场施工，如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

4.3.4乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，持有有效证件，有效证件必须与操作者本人相符合；乙方并将特种作业人员花名册、特种作业人员复印件交项目综合办、安全部。（特种作业人员：电工作业、金属焊接、气割作业、起重机械作业、登高架设作业、机械操作人员（卷扬机、搅拌机）等。）

4.3.5乙方人员变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

4.3.6乙方必须执行周*安全活动*小时制度。

4.4乙方必须执行甲方的安全检查制度

4.4.1乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由乙方承担；

4.4.2乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全检查制度，并且严格贯彻实施；

4.4.3乙方专职安全员必须实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4.5乙方对检查出的各种安全隐患必须按时按质的整改到位，并通过施工员、安全员验收合格后方可继续施工。如自身不能解决的可以书面形式通知甲方进行协商解决；

4.6乙方必须严格执行安全防护措施，设备验收制度和教育作业人员认真执行本工种的安全技术操作规程；

4.7乙方必须严格执行检查整改消项制度

4.8乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

4.8.1乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，并符合环保要求；

4.8.2乙方的中小型机械设备和*般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收，合格后方可使用；

4.8.3乙方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上上报甲方，接受专职部门（公司级）专业验收；乙方必须按规定提供设备的技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施搭设（安装）方案，其方案必须满足甲方所在地方政府有关规定；

4.9乙方须执行安全防护验收制度和施工变化后交接检验制度；

4.**乙方必须执行甲方对重要劳动防护用品的定点采购制度和当地政府行业主管部门的相关规定；

4.**乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度（可参照总包规定执行）；

4.**乙方必须按甲方要求预防和治理职业伤害与中毒事故；

4.**乙方必须严格执行甲方的职工因工伤亡报告制度；

4.**.1乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;

4.**.2如果发生工伤亡事故,乙方应积极抢救伤员,并以最快捷的方式第*时间通知甲方的项目主管领导,向其报告事故的详情.由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要的条件；

4.**.3乙方要积极配合甲方、上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的*切后果均由乙方承担；

4.**.4乙方须承担自身造成的安全事故、环境污染的经济责任和法律责任；

4.**乙方必须执行安全生产奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚；

4.**乙方必须执行安全防范制度

4.**.1乙方要对分包工程范围内工作人员的安全负责

4.**.2乙方必须采取*切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况下施工，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭本班组施工区域或相关区域可能发生的*切危险；

4.**.3乙方雇佣在现场的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；

4.**.4施工现场内，乙方必须按甲方的要求，在工人可能经过的每*个工作场所或其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式低压行灯照明设备；

4.**.5甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队*中没有适当理由而又不遵守执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的或多次不遵守总包有关安全生产管理的办法、规定、制度的人员，无论在任何情况下，此人不得雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意；

4.**.6施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全、可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业与违章指挥，乙方有权拒绝*切违章指挥；

4.**.7对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所需**从乙方工程款中加倍扣除；

4.**.8凡重要劳动防护用品，必须按甲方指定（认可）的厂家购买或甲方指定（认可）的单位租赁。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机*次线保护器、配电箱、*芯电缆、脚手架架管、扣件等。

4.**.9乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等其他个人人身防护设备和用品；

4.**.**乙方应在合同签约**天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报甲方批准，但此批准并不减轻乙方的安全责任；

4.**.**已获批准的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且分发至所有乙方施工场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体内容甲方决定；

4.**.**乙方应指定*名合格的且有经验的安全员负责安全方案和措施得到实施。

*、消防保卫工作要求

1、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及当地政府、行业主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，乙方应严格按甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方要求的，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；

2、乙方须按规定配备相当数量专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；

*、现场安全文明施工及其人员行为的管理

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方**战略的要求，按甲方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工服饰、安全帽等进行统*管理；

2、乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，乙方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第*、预防为主”的方针；

3、乙方应采取*切合理的措施，防止其所属人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的*切损失和**均由乙方自己负责；

4、乙方应按照甲方要求建立健全工地有关安全文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、水污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；

5、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度、所属人员应举止文明、行为规范、遵章守纪、礼貌待人。严禁上班喝酒、寻衅闹事；

6、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其所属人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始至终在所在的施工现场和住所，配备医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

*、乙方应积极配合甲方开展的群众安全监督员活动，乙方应按*个班组或**人为*组设置*名群众安全监督员，特种作业人员应组成*个班组设置群众安全监督员，但应保证每班作业人员有*名群众监督员。乙方需对群众安全监督员补贴岗位津贴***元/月。群众安全监督员必须服从甲方*切指令，如未执行，或执行不力，违约金为：**元/次。

*、安全事故和隐患奖罚

1、乙方所属人员发生工伤安全事故，均由乙方承担*切责任，同时需视情节向甲方支付违约金：轻伤1-***元/人/次，重伤***元/人/次，死亡***元/人/次。

2、因乙方导致安监站对甲方每下发*次工程安全隐患整改通知，扣除违约金乙方*****元/次；

3、因乙方原因导致业主或监理单位对甲方每下发*次工程安全隐患整改通知，扣除违约金***～****元；

4、甲方每下发*次安全隐患整改通知，乙方不及时彻底整改则扣除违约金乙方***～****元每次。

*、工伤处理

1、乙方在作业时应杜绝安全事故的发生。如果发生工伤事故，乙方应在第*时间，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，甲方为抢救提供必要的条件。

2、乙方要积极配合甲方单位上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报，作伪证或擅自破坏事故现场，所造成的*切后果均由乙方承担。

*、上述所有奖罚不免除乙方按分包合同约定违约应承担的违约责任和相应返工、事故的直接经济损失责任，奖罚*经甲方签认，凭照片、处罚通知单即可在当月兑现处理，无需乙方签字同意。

*、争议的处理

当协议书双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的仲裁解决办法与分包合同*致。

**、其他补充条款

1、本协议书作为分包合同的附件，为分包合同不可分割的*部分。

2、甲方负责替乙方办理有关证件，包括暂住证、项目出入证等，办证所需**由乙方承担（只计工本费）。对于乙方进场人员，必须向甲方提供有效身份证及人员和花名册，不得将有犯罪记录人员和通缉在案人员引进工地施工，否则由此引起的*切责任由乙方负责。并留存每位作业人员的身份证和相片各*张，办理出入证，出入证每张交纳**元/押金（3元工本费），待合同内工作完成交胸卡后除工本费外退还押金。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法人或委托代表人： 法人或委托代表人：

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

附件*：文明施工责任协议书